问之首页 法律咨询 企业法律顾问 法律百科 律师起草 用户登录|免费注册
案例
400-6050-122
刘克滥:建设工程竣工资料的收集与交付中的法律风险案例
2016-10-12 11:15:59 阅读109人 来源:问之法律网 建设工程 刘克滥
如果您觉得文字麻烦,可以直接咨询律师 免费咨询
  技术资料的收集与管理是非常重要的,直接影响到整个工程。技术档案资料一定要有专人保管,任何个人不得据为己有,现实工作中有个别人员因工作疏忽带来很大损失。
  案例一:某项目部与业主因结算款支付问题,诉至法院。业主单位对欠款的事实不否认,但是认为施工企业没有按照合同约定将所有的工程竣工资料交付建设单位,施工企业的合同义务没有履行完毕,建设单位有权不予支付工程尾款。施工企业因保管不善,遗失了很多重要的施工资料而导致无法交付。施工企业为了重新制作工程竣工验收资料,找了很多部门、材料供应商,支出了大量的人力物力财力,最终得以交付。
  案例二:业主单位认为工程严重超期,延误工期违约金应当抵销应付工程价款。施工企业认为按照合同约定,因设计变更导致工程量增加的,工期顺延。并提供了厚厚一本工程设计变更签证,该证据对于支持施工企业的主张十分有利,但施工企业却无法提供原件,理由是项目部保存的都是复印件,原件全部交付给了建设单位,而建设单位并不认可这一事实。最终法院裁决,设计变更导致工程量增加的事实无证据支持,不予支持施工企业的主张。
  技术资料包括工程项目有关的合同、双方往来文件、信函,会议纪要、记录、联系函等,还包括电子邮件和与工程有关的工程技术资料,同时包括与分包单位及其他与工程有关单位之间的联系资料还有气象信息等。并且尽量是原件。如无原件,一定要让提供复印件的单位在上面盖章或签字确认。向业主单位交付工程竣工资料时,一定要列出具体明细表,并让业主单位盖章签收。
 
 
收藏 分享到
工程纠纷推荐律师
热门百科
我的问题 0 我的问题 微信咨询 微信咨询 在线律师 在线律师 在线律师 返回顶部 问之法律网
问之法律网
手机
密码
其他登录方式 忘记密码?
问之法律网
问之法律网
手机
密码
问之法律网 问之法律网
验证码
问之法律网
问之法律网

找回密码

手机
验证码
输入新密码
确认新密码